Публичный договор
Утвержден
Индивидуальным Предпринимателем
Новиковым Тимофеем Сергеевичем
Приказ № 1 от 06.02.2017 г.

Публичный договор поставки.

г. Молодечно

Настоящий Публичный договор (далее именуемый по тексту «Договор») определяет порядок заказа, оплаты и поставки продукции (далее именуемая по тексту «Продукция») между Индивидуальным предпринимателем Новиковым Тимофеем Сергеевичем, действующим на основании свидетельства о государственной регистрации № 0615600 от 23.06.2016, именуемым в дальнейшем «Поставщик», и покупателем, именуемым в дальнейшем «Покупатель», принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора.

1. Предмет Договора.

1.1. Предметом настоящего договора является изготовление Поставщиком Продукции в соответствии с заданием Покупателя.

1.2. Задание Поставщику формирует Покупатель, путем заполнения Заявки на интернет-ресурсе prograv.ru, которая является неотъемлемой частью данного договора (Приложение 1 к данному договору) и определяет конкретный объем (перечень) производимой Продукции, сроки выполнения и порядок оплаты, а также иные существенные условия, необходимые для своевременного и качественного производства Продукции.

1.3. Поставщик вправе привлекать третьих лиц, а также использовать услуги/работы третьих лиц, для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

2. Порядок заключения Договора.

2.1. Настоящий Договор является публичным договором, в соответствии с которым Поставщик принимает на себя обязательство по производству Продукции неопределенному кругу лиц (Покупателей), обратившихся с заявкой на производство Продукции.

2.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на официальном сайте Поставщика prograv.ru является публичным предложением (офертой), адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор.

2.3. Заключение настоящего Договора производится посредством принятия (акцепта) Покупателем условий настоящего Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок.

2.4. Фактом принятия (акцепта) Покупателем условий настоящего Договора является оформление Покупателем заявки на производство Продукции и последующая оплата ее в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

2.5. Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается заключенным в простой письменной форме.

3. Права и обязанности сторон.

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. по заданию и в соответствии с условиями заявки Покупателя произвести и поставить Покупателю Продукцию;

3.1.2. не использовать информацию, полученную от Покупателя в рекламных целях;

3.2. Поставщик имеет право приостановить производство Продукции в случаях, когда Покупателем не определено четких и однозначных указаний Производителю о необходимом объеме Продукции, а также в случаях полного или частичного отсутствия или недостоверности информации, необходимой для доставки изделий Покупателю

3.3. Покупатель обязуется:

3.3.1. В полном объеме сформулировать в Заявке требования к Продукции.

3.3.2. Принять Продукцию и своевременно оплатить ее.

3.4. Покупатель имеет право отказаться от настоящего Договора до момента начала производства Продукции.

4. Сумма Договора и условия платежа.

4.1. Стоимость продукции определяется исходя из объема, характера и срока ее производства.

4.2. Размер платы за производство и доставку Продукции указывается при оформлении Заявки на интернет-ресурсе Поставщика и формируется исходя из прейскуранта цен утвержденного Поставщиком на момент оформления заявки.

4.3. Оплата происходит в момент формирования заявки Покупателем.

4.4. Поставщик приступает к изготовлению Продукции только после внесения Покупателем предварительной оплаты в полном объеме от стоимости Продукции через сеть Интернет.

4.5. В случае несогласия Покупателя со стоимостью Продукции и/или порядком оплаты (предоплаты), Поставщик в одностороннем порядке отказывается от заключения настоящего Договора.

4.6. В случаях оказания дополнительных услуг, не оговоренных в первоначальной Заявке, а также внесения дополнений в работу, изменения сроков Производства и поставки Продукции и иных обстоятельств, влияющих себестоимость Продукции, конечная ее стоимость может быть изменена Поставщик по предварительному согласованию с Покупателем.

5. Порядок доставки:

5.1. По завершению производства Продукции Поставщик отправляет ее по адресу, указанному Покупателем в заявке, посредством почты или транспортных компаний.

5.2. Покупатель обязан явиться в отделение почтовой связи или офис транспортной компании и забрать продукцию в течение 30 календарных дней с момента поступления продукции. В случае несоответствия Продукции предоставленной Покупателем Заявке, либо продукции ненадлежащего качества, Покупатель вправе требовать возврата денежных средств или поставки Продукции надлежащего качества за счет Поставщика по своему усмотрению

5.3. Качество Продукции является надлежащим при условии соблюдения Поставщиком всех требований указанных в заявке Покупателем.

6. Особые условия.

6.1. Срок настоящего договора определяется конечным сроком поставки Продукции, указанной Поставщиком при оформлении заявки.

6.2. Конечный срок поставки может быть изменен по соглашению сторон из-за непредвиденных обстоятельств.

6.3. Возврат денежных средств может быть осуществлен в следующих случаях:

6.3.1. Продукция не соответствует требованиям, указанным в Заявке и как следствие не может быть использована по назначению.

6.3.2. Покупатель отказался от Заявки до начала производства Продукции.

6.4. Замечания Покупателя к качеству Продукции, предъявляются в течение 30 дней с даты ее получения с указанием конкретного перечня Дефектов или несоответствий Заявке и лишь в том случае, если Продукция не была в употреблении.

6.5. Изготовление и доставка Продукции в замен некачественным происходит за счет Поставщика.

6.6. Изменения условий Заявки Покупателем (на любой стадии производства и доставки), выходящие за рамки утвержденной Заявки, влечет дополнительную оплату, либо отказ Поставщика от выполнения своих обязательств (на усмотрение Поставщика).

6.7. Претензии по качеству Продукции принимаются только при предоставлении Покупателем Поставщику фото- или видеосъёмки дефектов. При отсутствии аргументированных претензий или фото-,видеосъёмки претензии не подлежат рассмотрению.

6.8. В случае невозможности произвести Продукцию согласно Заявке Покупателя Поставщик обязан сообщить об этом Покупателю. Договор в данном случае расторгается в одностороннем порядке, а внесенная предоплата возвращается Покупателю в полном объеме.

6.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь, а также международными договорами Республики Беларусь. Все споры по настоящему Договору рассматриваются в суде по месту нахождения ответчика.

6.10. Договор вступает в законную силу с момента подписания сторонами и действует до полного его исполнения.

 

Поставщик:
ИП Новиков Тимофей Сергеевич
УНП 691899001
Свидетельство о государственной регистрации №0615600 выдано 23.06.2016 Молодечненским районным исполнительным комитетом
Расчётный счёт № 3013009673004 в ОАО «Банк БелВЭБ», код банка 226 (БИК/МФО 153001226)

Появились вопросы или хотите сделать заказ?

Просто свяжитесь с нами.


Лазерная гравировка & Таблички
доставляем во все города России
Связаться с нами:
телефон: +
email: gra@prograv.ru